DASD ist ein kostenloser Publikumsservice von
1. Eine Vertragsstrafe in AGB des Auftraggebers, die den Bauunternehmer für den Verzugsfall zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 1 % je angefangener Kalenderwoche, höchstens von 5 % der Auftragssumme verpflichtet, soll wirksam sein.
2. Verschieben die Parteien des Bauvertrags einen Fertigstellungstermin einvernehmlich auf ein anderes Datum, bezieht sich die Vertragsstrafe nur dann auf den neuen Fertigstellungstermin, wenn sie auch für den verschobenen Termin vereinbart worden ist. Letzteres kann auch dadurch geschehen, dass in der Vereinbarung über die Verschiebung des Fertigstellungstermins ergänzend auf die Bestimmungen des Ursprungsvertrages Bezug genommen wird.
3. Aus der vertraglichen Formulierung „Wird die vereinbarte Fertigstellungsfrist aus Gründen, die der AN zu vertreten hat, überschritten (…)“ soll zu folgern sein, dass die Beweislast für das Verschulden des Verzuges mit der Fertigstellung den Auftraggeber trifft.
OLG Hamm, Urt. v. 12.07.2017 – Az. I-12 U 156/16; zitiert aus NJW 2018, S. 1027 ff.
1. In der genannten Entscheidung vertritt das OLG Hamm die Auffassung, die in AGB des Auftraggebers enthaltene Vertragsstrafe in Höhe von 1 % pro angefangener Kalenderwoche mit Deckelung auf max. 5 % der Auftragssumme sei wirksam.
Das erscheint zweifelhaft. Denn eine Vertragsstrafe in Höhe von 1 % der Auftragssumme könnte der Auftragnehmer dann schon bei Fertigstellungsverzug von nur einem Tag schulden.
Nach Auffassung des OLG Hamm ist die Regelung unkritisch, weil die in AGB des Auftraggebers maximal zulässige Vertragsstrafe in Höhe von 5 % der Auftragssumme erst nach 29 Kalendertagen erreicht sei, während sie nach der Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 06.12.2012, NJW 2013, 1362) bereits nach 17 Werktagen Verzuges erreicht werde.
2. In Übereinstimmung mit der herrschenden Meinung geht auch das OLG Hamm davon aus, dass sich eine vereinbarte Vertragsstrafe auf einen einvernehmlich verschobenen, also neuen vereinbarten Fertigstellungstermin, nur dann erstreckt, wenn dies ausdrücklich anlässlich der Verschiebung so vereinbart worden ist oder wenn anlässlich der Verschiebung des Fertigstellungstermins darauf verwiesen wird, dass die Bestimmungen des Bauvertrages im Übrigen unverändert fortgelten sollen.
Nach wohl herrschender Meinung genügt es im Falle des einvernehmlichen Verschiebens des Fertigstellungstermins für die Anwendbarkeit einer Vertragsstrafenregelung im ursprünglichen Bauvertrag auch bereits, dass die Vertragsstrafenregelung terminneutral formuliert war und in der späteren Vereinbarung über die Terminverschiebung zumindest die Fortgeltung der vertraglichen Regelungen „im Übrigen“ festgelegt wird.
Allerdings gelten die vorstehenden Grundsätze nach der Rechtsprechung dann in der Regel nicht, wenn vom Auftraggeber verursachte Behinderungen zu einer „durchgreifenden Neuordnung der Terminplanung“ führen. In diesem Fall verliert die ursprüngliche Vertragsstrafenregelung in der Regel ihre Wirkung.
3. Nicht nachvollziehbar ist meines Erachtens die Auffassung des OLG Hamm, wonach der Auftraggeber die Darlegungs- und Beweislast für das Verschulden des Auftragnehmers am Fertigstellungsverzug zu tragen habe.
Nach den gesetzlichen Bestimmungen trägt stets der Schuldner die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass er die ihm zur Last gelegte vertragliche Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Daran ändert auch die durchaus übliche, im Urteilsfall enthaltene Bestimmung nichts, dass Verzug mit der Fertigstellung (nur) aus Gründen eintritt, die der Auftragnehmer zu vertreten hat. Das OLG Hamm hätte nämlich, wenn es der positiven „Formulierung“ des Verschuldenserfordernisses Bedeutung für die Darlegungs- und Beweislast beimessen wollte, auch § 305 c Abs. 2 BGB sowie das Gebot der objektiven Auslegung von allgemeinen Geschäftsbedingungen berücksichtigen müssen; unter Beachtung dieser Grundsätze hätte es zu dem Ergebnis gelangen müssen, dass mit der vorzitierten Formulierung das Erfordernis der Verschuldensabhängigkeit einer wirksamen Vertragsstrafenregelung zum Ausdruck gebracht und nicht eine Umkehr der Beweislast entgegen § 286 Abs. 4 BGB (!) bewirkt werden sollte.
Praxistipp:
Das Urteil des OLG Hamm ist, soweit es in Ziffer 1. thematisierte Vertragsstrafenregelung („1 % pro angefallener Kalenderwoche“) und die in Ziffer 3. angesprochene Verteilung der Darlegungs- und Beweislast anbelangt, eine Einzelfallentscheidung. Es ist zu bezweifeln, dass sich diese Rechtsauffassung allgemein durchsetzen wird.
27. Juni 2023 Baurecht, Planungsrecht
VgV-Änderung: Bundesrat macht Weg für Änderung der VgV frei. In Kürze müssen tausende Planungsaufträge mehr EU-weit ausgeschrieben werden. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 16.06.2023 mehrheitlich der „Verordnung der Anpassung des Vergaberechts an die Einführung neuer elektronischer Standardformulare („
24. April 2013 Baurecht
Der Abbruch einer Stützmauer an der Grenze zu einem Nachbargrundstück, der dazu führt, dass das angrenzende Grundstück seinen Halt verliert, verstößt als solcher nicht gegen § 909 BGB. Der Abbruch einer Stützmauer kann nicht mit einer „Vertiefung“ im Sinne von § 909 BGB gleichgesetzt werden. 2. Auch das sog. nachbarrechtliche Gemeinschaftsverhältnis
15. Mai 2013 Baurecht
In einem Urteil vom 15. November 2012 hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Lösungsklauseln in Verträgen über die fortlaufende Lieferung von Waren oder Energie unwirksam sind, wenn sie an den Insolvenzantrag oder die Insolvenzeröffnung anknüpfen. In dem entschiedenen Fall ging es um einen Energieliefervertrag, der unter der auflösenden Beding
28. Juni 2013 Baurecht
Achtung Subunternehmer: Hat der Auftraggeber an den Hauptauftragnehmer gezahlt, muss dieser auch an den Nachunternehmer Zahlung leisten. In seiner Entscheidung hat das Oberlandesgericht Düsseldorf darauf hingewiesen, dass § 641 Abs. 2 BGB, der die sogenannte Durchgriffsfälligkeit regelt, nicht voraussetzt, dass zwischen den Arbeiten des Nachunterneh
OLG Brandenburg zur Wirksamkeit einer Vertragsstrafenklausel in einem vorgedruckten Vergabeverhandlungsprotokoll, welches ausfüllungsbedürftige Leerräume enthält, die handschriftlich ausgefüllt sind und nach dem die Höhe der Vertragsstrafe „ … maximal insgesamt 5 % …“ der Nettoauftragssumme beträgt; zu den Voraussetzungen, unter denen der Anspruc
03. November 2013 Baurecht, Immobilienrecht, Wohnungseigentumsrecht
Wem gehören die Wohnungseingangstüren zur Eigentumswohnung – dem Wohnungseigentümer oder der Eigentümergemeinschaft? Mit dieser seit langem streitigen Frage hat sich der Bundesgerichtshof befasst. Danach gilt: 1. Wohnungseingangstüren in einer Wohnungseigentümergemeinschaft stehen im gemeinschaftlichen Eigentum der Wohnungseigentümer, sie sind kein S
Das Rechtslexikon erläutert Ihnen allgemeine juristische Fachbegriffe und aus verschiedenen Rechtsgebieten.
Die Düsseldorfer Tabelle enthält Leitlinien zur Berechnung des Unterhalts, insbesondere dem Kindesunterhalt.
Die Kindergeldtabelle zeigt Ihnen die monatlichen Ansprüche auf Auszahlung an die Kindergeldberechtigten.
Die Basiszinstabelle zeigt Ihnen den jeweils aktuellen Basiszinssatz seit 1970 in tabellarischer oder grafischer Ansicht.
Die Bußgeldtabelle zeigt einen Auszug auf dem aktuellen Bußgeldkatalog. Sie nennt die jeweilige Bußgeldhöhe, Punkte und Fahrverbote für Verkehrsordnungswidrigkeiten.
Mit der DASD Pfändungstabelle können Sie die Netto-Auszahlung nach Monat, Woche und Tag berechnen. Die Pfändungstabellen seit 2002 stehen zur Verfügung.
Um Ihr Kostenrisiko zu berechnen, steht Ihnen ein Prozesskostenrechner sowie eine Quotentafel, unentbehrlich insbesondere bei Vergleichen, zur Verfügung.
Mit dem Mehrwertsteuer-Rechner können Steuerbeträge schnell ermittelt werden.
In Vorbereitung
Zu zahlende Raten können nach Ratenhöhe und Laufzeit unter Berücksichtigung etwaiger Zinsen ermittelt werden.
Hier können Sie die Gebührentabelle für Rechtsanwälte nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) einsehen.
Hier stehen Ihnen verschiedene Zinsrechner zur Berechnung von Zinsen für bestimmte Zeiträume zur Verfügung.